Договор шаблон на оказание услуг по ремонту офисного помещения

Образец договора ремонта офиса

2. Стоимость и сроки выполнения работ.

2.1. Стоимость и материалов (в соответствии с приложением №2) по настоящему составляет _________________________________________________________ __________________________________________________ ( сумма прописью ) рублей РФ. 2.2. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика.

Договор подряда по косметическому ремонту помещений

2.3.

При необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором и проектно-сметной документацией, Стороны в письменной форме предупреждают друг друга об этом и подписывают дополнительное соглашение до начала выполнения указанных работ с указанием их стоимости, которое станет приложением к на ремонт. Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Копии этих сертификатов, паспортов и т.п.

именуемый далее «Подрядчик», в лице _________________________________________, (фамилия, инициалы, должность) действующий на основании ____________________________________________________, (устава, положения, доверенности) заключили настоящий о нижеследующем: 1.1.

Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами) по текущему ремонту и отделке _________________________________________________________________________, (указать вид нежилого помещения) расположенного по адресу: _______________________________________________________,

Договор подряда на ремонт офисных помещений

3.1.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 4.1. Общая стоимость по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту.

Стоимость составила: рублей, в том числе НДС: рублей.

Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью.

5. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ

Договор на проведение ремонтно-отделочных работ № Образец

1.4.

считается выполненной после подписания двухстороннего акта приемки-сдачи работ. 2. Права и обязанности сторон.

2.1.1. Выполнить определенные сметой работы в срок с «___» ____________2019 г.

до «___» ____________ 2019 г. В связи с необходимостью (поверхности плохо сохнут, изменен перечень работ и т.п.), сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.

Образцы договоров — СК-Ремонт

Строители начали разбирать два пятиэтажных дома в Москве, сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. 2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.

1.2.

Работы по настоящему договору выполняются из материалов «Заказчика». 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 2.1.

Стоимость составляет . 2.2. Оплата по настоящему производиться поэтапно.

Авансовый платёж составляет и производится путём передачи денежных средств «Заказчиком» «Подрядчику» в течении 3 (трёх) рабочих дней после подписания настоящего договора.

Договор подряда на ремонт нежилого помещения (помещение арендует юридическое лицо)

2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1. Не позднее __________ с момента получения задания Заказчика составить смету работ и направить ее на рассмотрение Заказчику.

2.1.2. Не позднее __________ с момента утверждения Заказчиком сметы приступить к выполнению работ и выполнить в соответствии со сроками, установленными в разделе 3 настоящего договора.

2.1.3. Выполнить из следующих материалов: ______________________ с привлечением своих сотрудников и на собственном оборудовании.

Заказчик же, в свою очередь, обязан оплатить труд в соответствии с нормами законодательства. При заключении договора следует обязательно прописать сумму оплаты, а также порядок, по которому оплата может производиться.

Он должен устраивать обе стороны.

К примеру, вы можете договориться производить оплату поэтапно, то есть после завершения каждого из этапов работы.

Или же вся сумма может быть выплачена по окончании плодотворного сотрудничества.

Источник: http://zppmsk.com/obrazec-dogovora-remonta-ofisa-83847/

Договор шаблон на оказание услуг по ремонту офисного помещения

• Астраханская обл
• Белгородская обл
• Брянская обл
• Владимирская обл
• Волгоградская обл
• Вологодская обл
• Воронежская обл
• Еврейская…
• Забайкальский край
• Ивановская обл
• Иркутская обл

• Калининградская обл
• Калужская обл
• Кемеровская обл
• Кировская обл
• Костромская обл
• Краснодарский край
• Красноярский край
• Курганская обл
• Курская обл
• Ленинградская обл
• Липецкая обл
• Москва
• Московская обл
• Нижегородская обл

• Новгородская обл
• Новосибирская обл
• Омская обл
• Оренбургская обл
• Орловская обл
• Пензенская обл
• Пермский край
• Приморский край
• Псковская обл
• Респ.

Важно

Заказчик обязуется: 6.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика для производства работ. 6.1.2. Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить ее в течение банковских дней. 6.2. Подрядчик обязуется: 6.2.1. Своевременно и качественно, на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы.

6.2.2. Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта. 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора. 7.2.

Договор на ремонт помещения: образец скачать

Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа. 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 4.1.

Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту.
Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью. 4.2.

Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей.

K-yuristu.ru — каталог юристов, нотарусов, адвокатов

Приходится искать возможности для ремонта на стороне, и вести переговоры с организацией, осуществляющей ремонты. Ремонт – затратное мероприятие, и его проведения одним юридическим лицом в интересах другого неизбежно потребует договор на ремонт помещения, образец которого скачать в Интернете не сложно.

Но далеко не факт, что таким образом вы, не обладая познаниями в области права, сможете уделить внимание моментам, значимым при заключении договора подряда.

К числу таких моментов следует отнести условия, касающиеся возможности привлечения субподрядчиков к осуществлению работ по ремонту (что может быть нежелательно для заказчика), или тонкостей ремонта конкретного помещения, касающихся способа проведения ремонта.

Договор на ремонт офиса (помещения) между юридическими лицами: образец

В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения. Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний. 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 6.1. Заказчик обязуется: 6.1.1.
Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика для производства работ. 6.1.2.

Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить ее в течение банковских дней. 6.2. Подрядчик обязуется: 6.2.1. Своевременно и качественно, на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы.
6.2.2.

Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта. 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 7.1.

Эксперт-ремонт

Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора. 7.2.

В случае срыва срока исполнения работ, предусмотренного в разделе 2 настоящего договора, по требованию заказчика подрядчик выплачивает неустойку % за каждый день просрочки от суммы выплаченного аванса, но не более % от стоимости договора. 7.3.

За задержку оплаты более банковских дней после приема выполненных работ Заказчиком, Заказчик выплачивает пеню после предъявления требований Подрядчиком в размере % от суммы окончательного расчета за каждый день просрочки, но не более % от стоимости договора.

7.4. Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренностисторон и, в случае необходимости в претензионном порядке.

Договор оказания услуг по ремонту помещения

1.2. Срок начала выполнения работоказания услуг: «____»__________ «01» декабря 2013г. Срок срок окончания выполнения работоказания услуг: «____»__________«31»декабря 2013г. 2.1. Заказчик обязуется предоставить Помещение в виде, пригодном виде для проведения работоказания услуг, (наличие воды, электричества, и т.д.

) свободном от мешающих работепосторонних предметов, не позднее даты начала выполнения работоказания услуг.

Соглашение подряда с индивидуальным предпринимателем в обязательном порядке оформляется письменно, в виде соответствующей формы документа. При этом каждый из пунктов и правил соглашения регулируется в соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса РФ.

о видах работ, которые исполнителю предстоит выполнить (подробно должен быть изложен весь комплекс действий, который потребуется осуществить, выполняя заказ); об используемых материалах, инструментах и прочем (обязательно необходимо обозначить их принадлежность, находятся ли они в собственности заказчика или компании, и порядок, в соответствии с которым будет происходить компенсация части, недостающей для завершения работ или же возврата остатков, не использованных в ходе выполнения задания); об общей стоимости проводимых работ и порядке их оплаты (как назначаются авансовые платежи, и какой срок устанавливается для оплаты остатка суммы); период, в течение которого будут предоставлены услуги (начало их оказания и дата завершения проведения ремонта).

Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 15. Реквизиты сторон Заказчик _ Подпись Заказчика _. Договор НА выполнение ремонтно-отделочных работ _ г.

Москва 2019 г. _ (фамилия, имя, отчество) именуемый.Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев.

Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного.

1. Что такое интерактивное оборудование, интерактив (от англ.

Interactive взаимодействующий)

Запланировав ремонт жилого или промышленного помещения, собственник или управляющим этим помещением, как правило, привлекает для выполнения ремонтных работ индивидуальных предпринимателей или организацию, специализирующуюся на оказании услуг по ремонту. Регламент проведения ремонтных работ, объем и сложность задач, а также сроки выполнения, стоимость и график платежей указывают в договоре оказания услуг по ремонту.

В число условий договора входит разработка исполнителем плана проведения ремонтных работ и их оптимизация с целью снижения общих затрат.

Заключая договор оказания услуг по ремонту, стороны договариваются и о том, какие материалы будут использованы, а также определяют, кто занимается их приобретением и доставкой.

По окончании ремонтных работ стороны составляют и подписывают акт приема-передачи объекта. Этот документ служит подтверждением, что исполнитель в полном объеме выполнил взятые на себя договорные обязательства.

Договор оказания услуг по ремонту помещения, Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса

Если обнаруженные читать окажутся существенными, пемонту подрядчик должен безвозмездно устранить их, с использованием своих материалов.

Если помещеная требование не будет выполнено, то заказчик имеет право на возмещение убытков, либо частичный возврат произведённой им оплаты работ.

Обеспечивать гарантийное обслуживание выполненных услуг на срок 1 год с момента их фактического завершения.

Договор на оказание услуг договор-образец ру

эталон контракта страхования предпринимательского риска гражданина-бизнесмена, заключаемый меж юридическим и физическим лицом. Приступить к выполнению работ по истинному контракту в срок не позже дней с момента получения авансового платежа заказчика.

Если работа делается стопроцентно либо отчасти из материала (с вещью) потребителя, исполнитель отвечает за сохранность этого материала (вещи) и правильное его внедрение.

Можно дополнить допсоглашениями с шагами, включив в их объем работ, сроки, требования к качеству, лучше в форме чек-листов.

эталон контракта оказания услуг по подбору объекта недвижимости и оказанию содействия при совершении операции купли-реализации объекта, заключаемый меж юридическим и физическим лицом.

Обязанности заказчика не предусмотрены штатским кодексом рф, но могут быть закреплены в контракте, что делает их неотклонимыми для выполнения.

Образец договора на оказание услуг по ремонту: квартиры, оборудования, автомобиля

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

Источник: http://myeconomist.ru/dogovor-okazanija-uslug-po-remontu-pomeschenija-19287/

Договор подряда на ремонт офисных помещений

на ремонт офисных помещений

г.

«» 2016 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик – принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего договора, определяются техническим заданием и сметой, утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту. Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью.

4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей.

Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, составленных на основании сметной стоимости с применением коэффициентов пересчета СМР, действующих на период сдачи-приемки работ.

5. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ

5.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими актами форм КС-2 и КС-3, подписываемыми Сторонами и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон.

5.2. В течение рабочих дней после представления Подрядчиком акта сдачи-приема выполненных работ (форма КС-2) Заказчик обязан либо принять надлежаще выполненные работы, либо представить мотивированный письменный отказ. В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения. Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Заказчик обязуется:

6.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика для производства работ.

6.1.2. Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить ее в течение банковских дней.

6.2. Подрядчик обязуется:

6.2.1. Своевременно и качественно, на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы.

6.2.2. Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора.

7.2. В случае срыва срока исполнения работ, предусмотренного в разделе 2 настоящего договора, по требованию заказчика подрядчик выплачивает неустойку % за каждый день просрочки от суммы выплаченного аванса, но не более % от стоимости договора.

7.3. За задержку оплаты более банковских дней после приема выполненных работ Заказчиком, Заказчик выплачивает пеню после предъявления требований Подрядчиком в размере % от суммы окончательного расчета за каждый день просрочки, но не более % от стоимости договора.

7.4. Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренностисторон и, в случае необходимости в претензионном порядке. Срок ответа на претензию календарных дней после ее получения. Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.5. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет дефектов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, появившихся в результате недостаточно качественно выполненных работ, в течение лет с момента подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ при условии правильной эксплуатации.

7.6. Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.8. При выполнении дополнительных работ, не учтенных в смете, при увеличении затрат Подрядчика на выполняемые работы (подтвержденные документально), расчеты производятся с учетом дополнительных соглашений и дополнительных смет, подписанных Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.9. При изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в течение банковских дней.

7.10. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего договора и информацию, полученную в процессе работы на территории заказчика.

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________

Подрядчик _________________

Источник: https://pravodoc.com/obrazcy-dokumentov/dogovory/podryad/dogovor-podryada-na-remont-ofisnih-pomeshenij/

Договор подряда на оказания услуг по ремонту помещения

Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 6.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены. 6.5.3.

Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств. 7.4. Внимание Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 8.1. Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в арбитражном суде г. . 8.2.

Договор на оказание услуг по ремонту квартиры образец бланк

При просрочке выполнения работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере % от стоимости невыполненной работы за каждый день просрочки. 6.11. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
7.

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС — МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА) 7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором. 8.

Договор на оказание услуг по ремонту офиса с ип

Важно

Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, составленных на основании сметной стоимости с применением коэффициентов пересчета СМР, действующих на период сдачи-приемки работ. 5. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ 5.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими актами форм КС-2 и КС-3, подписываемыми Сторонами и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон.

5.2.
Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний. 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 6.1.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят Заказчиком.

6.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. 6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их сторона. 6.8.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 6.9. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 6.10.
В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения.

Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний. 6.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 6.1. Заказчик обязуется: 6.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика для производства работ.

6.1.2.

Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить ее в течение банковских дней. 6.2. Подрядчик обязуется: 6.2.1. Своевременно и качественно, на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы.

6.2.2. Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта. 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 7.1.

Договор подряда на оказание услуг по ремонту помещения

Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 7.9. При изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в течение банковских дней.

7.10. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего договора и информацию, полученную в процессе работы на территории заказчика. 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

Подрядчик

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

Сохраните этот документ сейчас.

Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа. 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту. Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей.

Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью. 4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей.

Источник: http://advokat-na-donu.ru/dogovor-podryada-na-okazaniya-uslug-po-remontu-pomeshheniya/

Образец договора ремонт помещения

В нем указываются следующие параграфы:

1. ценовая политика;
2. количество выполняемых операций;
3. гарантии качества.
4. параметры и спецификации;

В роли отдельных приложений к нему предоставляются графики исполнения работ и платежей. Немаловажный подпункт – соответствие требованиям качества. В свою очередь, специалисты нашей фирмы гарантируют выполнить все подпункты, которые указаны в документе, и полное использование купленной продукции.

Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу. В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения. Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний.

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (п.

1 ст. 708 ГК РФ)

Договор на ремонт квартиры

2.1.

Стоимость работ и материалов (в соответствии с приложением №2) по настоящему Договору составляет рублей. 2.2. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика.

2.3. Сроки выполнения работ составляют с момента начала работ на объекте. 3.1.1. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете и материалы согласно перечню.

3.1.2.

Договор подряда на ремонт офисного помещения образец

Но далеко не факт, что таким образом вы, не обладая познаниями в области права, сможете уделить внимание моментам, значимым при заключении договора подряда.

К числу таких моментов следует отнести условия, касающиеся возможности привлечения субподрядчиков к осуществлению работ по ремонту (что может быть нежелательно для заказчика), или тонкостей ремонта конкретного помещения, касающихся способа проведения ремонта.

1. Подпись:
2. Расчетный счет:
3. Юридический адрес:
4. Телефон/факс:
5. Почтовый адрес:
6. ИНН/КПП:
7. БИК:
8. Банк:
9. Корреспондентский счет:

Образцы договоров

(город, населенный пункт) (дата) 200__ г.

1. Предмет договора 2. Права и обязанности сторон 3. Сроки выполнения работ 4. Цена договора. Порядок оплаты. 5. Порядок приемки работ 6.

Ответственность. Риски 7. Непреодолимая сила (форс — мажорные обстоятельства) 8. Срок действия договора 9. Разрешение споров 9.1.

м.п.

Договор подряда на ремонт помещения (иждивением заказчика)

1.4.

Стороны признали обязательными для исполнения следующие требования законодательства Российской Федерации: 1.4.1. Строительные нормы и правила: __________________________.

1.4.2. Санитарные нормы и правила: ____________________________.

1.4.3. ГОСТы: _________________________________________________. 2.1.1. Не позднее __________ с момента получения задания Заказчика составить смету работ и направить ее на рассмотрение Заказчику. 2.1.2.

Не позднее __________ с момента получения от Заказчика материалов и оборудования приступить к выполнению работ и выполнить работы в соответствии со сроками, установленными в разделе 3 настоящего договора.

2.1.3. По окончании работ в срок __________ вывезти строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

2.1.4. По окончании работ, указанных в п.

Договор на оказание услуг по ремонту квартиры с физическим лицом: бланк

Четкое изложение условий в тексте сделки закрепляет обязательства сторон друг перед другом: Обывателям до начала ремонтных работ редко приходит в голову позаботиться о четком закреплении способа разрешения некоторых вопросов: Заключив грамотный договор подряда с указанием важных для вас условий выполнения ремонтных работ, вы обезопасите себя от неприятностей, связанных с нежеланием стороны договора нести ответственность.

К обязательным условиям относятся: Важно: поскольку перечисленные выше условия являются обязательными, неуказание их в договоре может повлечь его признание незаключенным. Следующие моменты прописываются в договоре по желанию заказчика.

Правильно оформить договор помогут следующие рекомендации. Образец типового договора подряда, а также оформленные в виде приложений к нему шаблоны акта сдачи-приемки выполненных работ и сметы на выполнение ремонтных работ можно скачать по ссылке: